wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 5 października 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćpozwolenie na budowę, kara umowna, pozwany, umowa, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwolenie na budowę, kara umowna, pozwolenie wodnoprawne, udzielenie pozwolenia na budowę, modernizacja instalacji, wniosek o udzielenie pozwolenia, pozwany, umowa, protokół zdawczo-odbiorczy, wykonanie umowy, budynek i obiekt, techniczne podłączenia, uzgodnienie projektu, całkowity koszt usługi, projekt, pełna dokumentacja projektowa, kosztorys, substancja szczególnie szkodliwa, operat wodnoprawny, środowisko wodne
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 27 września 2018
Data publikacji: 31 października 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćprojekt, kara umowna, umowa, koncepcja, etap, inwestycja, budynek, pozwolenie, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
projekt, projekt wykonawczy, kara umowna, projekt budowlany, architekt miasta, umowa, koncepcja, etap, koncepcja projektowa, inwestycja, decyzja lokalizacyjna, konserwator zabytków, opóźnienie, budynek, pozwolenie, lokalizacja inwestycji celu publicznego, linia zabudowy, ostateczny projekt, opracowanie, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 października 2017
Data publikacji: 11 kwietnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, projekt, inwestycja, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, nienależyte wykonanie, linia energetyczna, przedmiot umowy, pozwolenie na budowę, nienależyte wykonanie zobowiązania, lokalizacja zbiorników, projekt, inwestycja, wykonanie umowy, pozwany, uzyskanie decyzji środowiskowej, laguna, lokalizacja inwestycji, całkowita objętość, oferta, konsorcjum, zwłoka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu
Data orzeczenia: 19 grudnia 2018
Data publikacji: 9 lipca 2019 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, nienależyte wykonanie, inwestycja, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, gmina, projekt, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, wiejski ośrodek zdrowia, ustalenie lokalizacji inwestycji, inwestycja, branża, powódkę kary, zobowiązanie niepieniężne, złożenie wniosku o pozwolenie, kara umowa, umowa, przedmiar robót i specyfikacja, kosztorys
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 marca 2017
Data publikacji: 20 kwietnia 2017 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, umowa, projekt, pozwany, etap, pozwolenie na budowę, koncepcja architektoniczna, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 2 marca 2022
Data publikacji: 7 kwietnia 2022 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, opóźnienie, projekt, pozwany, prawomocna decyzja, umowa, kanalizacja teletechniczna, przebudowa i rozbudowa, kotłownia olejowa, uzyskanie w imieniu, konieczność zaprojektowania, zgłoszenie robót, przekazanie decyzji, zmiana sposobu użytkowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, skuteczne zgłoszenie, ogrzewanie elektryczne, robota budowlana
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, przedmiot umowy, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 18 marca 2014
Data publikacji: 9 maja 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, uzyskanie pozwolenia na budowę, szczególny warunek kontraktu, zawieszenie postępowania administracyjnego, załącznik do oferty, ocena oddziaływania, miesiąc od daty rozpoczęcia, harmonogram, miarkowanie kary umownej, aneks, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, okres zawieszenia, opóźnienie, wniosek o pozwolenie, kwota kontraktowa, udział społeczeństwa, ogólny warunek kontraktów, naliczenie kary umownej, decyzja o pozwoleniu, inżynier kontraktu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu
Data orzeczenia: 14 marca 2014
Data publikacji: 6 maja 2014 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, budynek, projekt, koncepcja, pozwany, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja pozwolenia na budowę, żądanie miarkowania kary umownej, projektowany budynek, etap umowy, budynek, paragraf, projekt, spotkanie, potrącenie, dokumentacja projektowa, interes prawny, koreferent, koncepcja, prace projektowe, pozwany, przedmiot umowy, strona powodowa, budynek wysoki
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 17 grudnia 2015
Data publikacji: 28 grudnia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 listopada 2018
Data publikacji: 17 stycznia 2020 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, przedmiot umowy, pozwany, termin realizacji -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, powodu kara, przedmiot umowy, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji, termin realizacji przedmiotu umowy, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji, obciążenie powodów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 21 marca 2013 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, inwestycja, pozwany, uzyskanie pozwolenia, umowa, pozwolenie na budowę -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, uzyskanie pozwolenia, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 3 grudnia 2015
Data publikacji: 29 kwietnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćkara umowna, projekt, przedmiot umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
falochron, kara umowna, urząd morski, projekt, prace projektowe, przedmiot umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, opóźnienie, inwestycja, dostęp do portu, decyzja lokalizacyjna, wykonanie przedmiotu, uzyskanie decyzji, pozwolenie wodnoprawne, umowa z dniem, aktualizacja projektu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacja projektowa, lokalizacja inwestycji celu publicznego, projekt budowlany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 30 listopada 2012
Data publikacji: 29 stycznia 2013 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, projekt, przedmiot umowy, uzyskanie pozwolenia na budowę -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, projekt, starostwo powiatowe, przebudowa chodników, brak możliwości zaprojektowania chodnika, przedmiot umowy, faktyczne wykonanie zobowiązania, dokumentacja projektowa, termin załatwiania, uzyskanie pozwolenia na budowę, odstąpienie od naliczania, wykonanie dokumentacji technicznej, budowa chodników, dzień zwłoki, aneks, miarkowanie wysokości kary umownej, wykonanie umowy, część projektów, pozwana gmina, faktura
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2019
Data publikacji: 23 lipca 2019 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, projekt -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, projekt, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 21 września 2012
Data publikacji: 9 lutego 2013 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, szczególny warunek kontraktu, utrata pozwolenia na budowę, umowa, organizacja ekologiczna, prawo zamówień publicznych, zaakceptowana kwota kontraktowa, pozwany, interes publiczny, postanowienie ministra środowiska, wyjaśnienie i modyfikacja, decyzja środowiskowa, budowa obwodnic, wykładnia polegająca na przyjęciu, prawomocne pozwolenie na budowę, droga krajowa i autostrada, ekolog
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 22 września 2015
Data publikacji: 9 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, prawomocne pozwolenie na budowę, umowa, odstąpienie od umowy, decyzja o pozwoleniu, oddanie mieszkania, konsument, termin oddania, wierzyciel, zapis umowny, wykładnia oświadczenia woli stron, uzyskanie prawomocnego pozwolenia, zapłata kary umowna, aneks, wysokość poniesionej szkody, pozwany, lokal, wykonanie zobowiązania, prawomocna decyzja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy
Data orzeczenia: 30 grudnia 2014
Data publikacji: 6 lutego 2015 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, budowa, termin realizacji, budynek, projekt, umowa, pozwany, nienależyte wykonanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, budowa, termin realizacji, budynek, instalacja, paragraf, projekt, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, ściana, przepust, pozwany, planowany termin realizacji, robota dodatkowa, nienależyte wykonanie, odbiór budynku, robota zamienna, zapłata kary umowna, termin realizacji budowy, łazienka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 20 grudnia 2016
Data publikacji: 15 listopada 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćkara umowna, budynek, umowa, pozwany, budowa, zagospodarowanie terenów -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, budynek, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 8 kwietnia 2022
Data publikacji: 6 lipca 2022 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćkara umowna, pozwolenie na budowę, pozwany, przedmiot umowy, inwestycja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentacja projektowa, użytkownik, pozwolenie na budowę, prace projektowe, pozwany, wniosek o pozwolenie, hala, wynagrodzenie umowne, dzień kalendarzowy, pismo z dni, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestycja, zmiarkowanie kary umownej, decyzja środowiskowa, projektant, usunięcie wad przedmiotu umowy, stacja, miarkowanie kary
Zobacz» |