wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 29 czerwca 2022
Data publikacji: 27 września 2022 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćkara umowna, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja prac -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 65% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, zwłoka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet, załącznik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 lipca 2014
Data publikacji: 17 września 2014 Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie umowne, pozwany, potrącenie, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka, potrącenie, praca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, praca, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 30 listopada 2016
Data publikacji: 29 grudnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, generalny wykonawca -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 1 czerwca 2022
Data publikacji: 29 stycznia 2024
Istotność:
Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, zwłoka, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 2 października 2018
Data publikacji: 16 marca 2022 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, umowa, inwestor, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, zatrudnienie podwykonawcy, zatajenie, umowa, inwestor, naliczenie kary umownej, fakt zatrudnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, zapłata kary umowna, umowa o podwykonawstwo, funkcja kary, pozwany, budowa budynków wielorodzinnych, wykonanie umowy, szkoda, gmina miejska, podwykonawca powoda, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, oświadczenie, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, nota, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, zwłoka, umowa, inwestor, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie
Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016
Data publikacji: 8 grudnia 2022 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o potrąceniu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 16 listopada 2016
Data publikacji: 30 stycznia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 24 czerwca 2014
Data publikacji: 30 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, termin zakończenia, umowa, termin wykonania robót, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, czas nagrania, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, kara umowna za opóźnienie, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 24 lutego 2016
Data publikacji: 16 marca 2016 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, inwestor, podwykonawca, front robót, potrącenie, przedmiot umowy, zakończenie pracy, zwłoka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, robota budowlana, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, inwestor, podwykonawca, wysokość kary umowna, budowa, obciążenie wykonawcy, front robót, okres zimowy, potrącenie, przedmiot umowy, zasada wykonywania uprawnień, reprezentacja skarbu państwa, wykonawca kary umownej, zakończenie pracy, wzajemna wierzytelność, inwestycja, zwłoka
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, wykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, zwłoka, praca, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zwłoka, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 18 grudnia 2013
Data publikacji: 18 kwietnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, pozwany, wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy, naliczenie kary, dokumentacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 21 lutego 2018
Data publikacji: 12 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, zakończenie pracy, przedmiot umowy, pozwany, zarzut potrącenia, front robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 czerwca 2018
Data publikacji: 30 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, wykonanie roboty, termin zakończenia, front robót, pozwany, przedmiot umowy, plac budowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, wykonanie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót, przedmiot umowy, plac budowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 12 maja 2021
Data publikacji: 10 czerwca 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, podwykonawca, oświadczenie o potrąceniu, umowa, pozwany, termin, wynagrodzenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 19 czerwca 2013
Data publikacji: 23 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, zwłoka, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, wykonanie roboty, termin, wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, wykonanie roboty, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy
Zobacz» |