wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 października 2014
Data publikacji: 25 listopada 2014 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćboisko, podwykonawca, inwestor, umowa, pozwana gmina, nawierzchnię poliuretanową, robota budowlana, kara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
boisko, podwykonawca, inwestor, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nawierzchnia ze sztucznej trawy, umowa, umowa pomiędzy powódką, pozwana gmina, konsorcjum, podwykonawstwo powódki, zakończenie roboty, nawierzchnię poliuretanową, wynagrodzenie, płatność, boisko piłkarskie, zgoda na zawarcia umowy, wartość robót, robota budowlana, boisko sportowe, kara umowna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 22 sierpnia 2014
Data publikacji: 4 listopada 2014 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćpodwykonawca, pozwana gmina, inwestor, boisko, kara umowna, obiekt, umowa, usterka, protokół odbioru, budowa, robota budowlana, nawierzchnia, wada -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, kontener, pozwana gmina, inwestor, boisko, kara umowna, obiekt, umowa, usterka, protokół odbioru, budowa, robota budowlana, nawierzchnia, fundament, konsorcjum, słupek ogrodzeniowy, termin zakończenia robót, wynagrodzenie, wada, kaucja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Data orzeczenia: 7 października 2015
Data publikacji: 25 sierpnia 2017 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, gmina, pozwany, boisko wielofunkcyjne, nawierzchnia boiska, kara umowna, wierzytelność, umowa o roboty budowlane -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, umowa cesji, gmina, pozwany, boisko wielofunkcyjne, budowa boiska wielofunkcyjnego, inspektor nadzoru, nawierzchnia boiska, umowa podwykonawcza, kara umowna, osoba podwykonawcy, wierzytelność, przedstawiciel, umowa o roboty budowlane, zgoda inwestora, zawarcie, umowa o podwykonawstwo, spotkanie, umowa z podwykonawcami
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku
Data orzeczenia: 17 grudnia 2013
Data publikacji: 24 stycznia 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćboisko, podwykonawca, inwestor, nawierzchnia, protokół, umowa, odbiór robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
boisko, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, słup, kometka, boisko do koszykówki, nawierzchnia, odpowiedzialność inwestora, narada koordynacyjna, protokół, odbiór końcowy, inwentaryzacja geodezyjna, projekt, siatkówka, naciąg, umowa, tenis, odbiór robót, przedstawiciel
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2014
Data publikacji: 24 lutego 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, boisko, pozwana gmina, kara umowna, umowa, budowa, protokół odbioru, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, boisko, pozwana gmina, kara umowna, umowa, budowa, data sporządzenia protokołów, zwłoka, dziennik budowy, protokół odbioru, wykonawca umowy, robota budowlana, akt spraw gospodarczych, budowa kompleksów, tabela elementów rozliczeniowych, wykonanie roboty, wykonawca główny, sporządzenie protokołu odbioru końcowego, boisko sportowe
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 28 lutego 2013
Data publikacji: 30 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, odbiór robót, kierownik budowy, robota budowlana, pozwana gmina, usterka, przedmiot umowy, protokół odbioru, wada -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, odbiór robót, projekt, zakres roboty, kierownik budowy, robota budowlana, konstrukcja dachu, pozwana gmina, odbiór końcowy, usterka, sufit, wieniec, przedmiot umowy, protokół odbioru, wada, umowa z podwykonawcami, wynagrodzenie, piętro, rynna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 13 listopada 2014
Data publikacji: 5 lutego 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, boisko, nawierzchnia, budowa, zarzut potrącenia, wierzytelność, protokół, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, narada budowy, inwestycja, boisko, nawierzchnia, budowa boiska, budowa, zarzut potrącenia, faktura, umowa o podwykonawstwo, wierzytelność, aneks, protokół, oświadczenie o potrąceniu, pismo z dna, protokół z narady, niezbędna infrastruktura, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 27 lutego 2013
Data publikacji: 6 kwietnia 2013 Poziom podobieństwa: 50% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, plac budowy, gmina, teren budowy, pozwany, umowa o roboty budowlane, protokół odbioru -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, wójt, plac budowy, inspektor nadzoru, gmina, zgoda, faktura, teren budowy, świadectwo płatności, zeznanie świadków, pozwany, pismo powódki, umowa o roboty budowlane, odpowiedzialność inwestora, nadzór inwestorski, interwenient uboczny, protokół odbioru, sala gimnastyczna, generalny wykonawca
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 3 listopada 2016
Data publikacji: 1 grudnia 2016 Poziom podobieństwa: 49% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, budowa, warstwa, odbiór robót, pozwana gmina -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, górna warstwa, zamiejscowy wydział cywilny, warstwa podbudowy, budowa, urząd gminy, część robota, komisja inwentaryzacyjna, warstwa, zawezwanie do próby ugodowej, odbiór robót, wójt gmin, baza internetowa, przedawnienie, umowa z podwykonawcami, pozwana gmina, wynagrodzenie, podatek od towarów i usług
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 11 lipca 2013
Data publikacji: 10 września 2013 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, boisko, odbiór robót, umowa, robota budowlana, montaż nawierzchni, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, główny wykonawca, boisko, odpowiedzialność inwestora, odbiór robót, umowa, sztuczna trawa, robota budowlana, nawierzchnia z trawy syntetycznej, montaż nawierzchni, generalny wykonawca, zapłata wynagrodzenia, zgoda na podwykonawstwo powódki, montaż nawierzchni z trawy, udział inspektora, dostawa i montaż nawierzchni, budowa, boisko do piłki nożnej, umowa z podwykonawcami
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015
Data publikacji: 18 czerwca 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, kara umowna, umowa, gmina, robota budowlana, protokół, pozwany, kierownik budowy, potrącenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, kara umowna, dzieło, umowa, protokół rozprawy, gmina, robota budowlana, protokół, pozwana firma, pozwany, e, kierownik budowy, dłużnik, odpowiedzialność inwestora, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie zobowiązania, potrącenie, pismo powoda, kosztorys
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 3 kwietnia 2015
Data publikacji: 23 kwietnia 2015 Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, robota budowlana, pozwany, kara umowna, umowa, protokół odbioru robót, praca, usterka, plac budowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, wykonawca główny, robota budowlana, pozwany, kara umowna, prace budowlane, pozwany inwestor, umowa, protokół odbioru robót, realizacja umowy, praca, zgoda, zakończenie roboty, usterka, robota dodatkowa, plac budowy, pismo powoda, faktura, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 26 kwietnia 2013
Data publikacji: 23 maja 2013 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, plac budowy, pozwana gmina, robota budowlana, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, plac budowy, główny wykonawca, pozwana gmina, osoba podwykonawcy, dziennik budowy, pracownik powódki, umowa z podwykonawcami, powodowa spółka, robota budowlana, dorozumiana zgoda, sprzeciw, umowa, logo, proces inwestycyjny, zakres roboty, wykonawca roboty, pracownik pozwanej gminy, budowa sal
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Częstochowie
Data orzeczenia: 23 lutego 2017
Data publikacji: 17 maja 2017 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćpozwana gmina, podwykonawca, inwestor, boisko, umowa, kierownik budowy, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwana gmina, podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, praca z zakresu, kosztorys inwestorski, stolarka okienna, wójt, boisko, budynek, umowa, papa, kierownik budowy, robota budowlana, dach, zgoda inwestora, skarbnik, instalacja, umowa z podwykonawcami, zakres roboty
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 maja 2016
Data publikacji: 17 czerwca 2016 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćpodwykonawca, pozwana gmina, inwestor, umowa, robota budowlana, boisko, kierownik budowy, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, pozwana gmina, dziennik budowy, zgłoszenie powódki, inwestor, podwykonawstwo powódki, umowa, boisko do piłki nożnej, wykup wierzytelności, robota budowlana, wykonawca roboty, inspektor nadzoru, boisko, faktura, kierownik budowy, wykonywanie robót przez powódkę, zgłoszenie podwykonawców, korespondencja, inwestycja, wierzytelność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 25 marca 2015
Data publikacji: 19 maja 2015 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćpodwykonawca, pozwana gmina, usterka, odbiór robót, opóźnienie, protokół odbioru, przedmiot umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, pozwana gmina, umowa z podwykonawcami, harmonogram realizacji, odbiór końcowy, usterka, rozliczenie końcowe, wykonanie instalacji, montaż, odbiór robót, opóźnienie, protokół odbioru, przedmiot umowy, wynagrodzenie, dłużnik solidarny, faktura, dalszy podwykonawca, brak harmonogramu, konkretny dłużnik, charakter estetyczny
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 23 stycznia 2015
Data publikacji: 13 kwietnia 2015 Poziom podobieństwa: 47% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, pozwana gmina, umowa, protokół, plac budowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, kierownik robót, zawarcie umowy podwykonawczej, pozwana gmina, umowa, protokół, plac budowy, zgoda na zawarcia umowy, zgoda inwestora na zawarcie, inwentaryzacja, pracownik gminy, wykonywanie robót, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyrektor szkoły, notatka, narada na budowie, wyrażenie zgody, odpowiedzialność inwestora, styropian
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 5 września 2013
Data publikacji: 27 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, umowa, gmina, plac budowy, pozwany, robota budowlana, kierownik budowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, wójt, inwestor, inspektor nadzoru, zgoda, umowa, gmina, plac budowy, pozwany, pracownik powódki, podwykonawstwo, logo, umowa z podwykonawcami, odpowiedzialność inwestora, robota budowlana, spotkanie, kierownik budowy, przedstawiciel, wykonywanie pracy przez powódkę, rozmowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 28 maja 2013
Data publikacji: 16 września 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, usterka, protokół odbioru, gmina, wada -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, umowa o roboty budowlane, usterka, protokół odbioru, gmina, wada, użytkowanie przedmiotu, faktura, odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy, inwestor i generalny wykonawca, praca wykonana, pozwana spółka, wynagrodzenie należne wykonawcy, potrzeba kultury, praca teletechniczna, przedmiot odbioru, przedstawiciel inwestorów, umowa o podwykonawstwo, całe wynagrodzenie
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 4 sierpnia 2016
Data publikacji: 8 sierpnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćpodwykonawca, inwestor, budowa, umowa o roboty budowlane, pozwana gmina -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
podwykonawca, inwestor, budowa, dalszy podwykonawca, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, pozwana gmina, dalsze podwykonawstwo, inwestycja, inwestor i wykonawca, zgoda inwestora, blok, prawo budowlane, sekretarz gminy, umowa o dzieło, podwykonawstwo powoda, projekt, główny wykonawca, praca na budowach, umowa z podwykonawcami
Zobacz» |