Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

potrącenie, kara umowna

miarkowanie kary, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, umowa, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda

potrącenie, kara umowna

podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, protokół, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, umowa, robota budowlana

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów, dachu blachy

kara umowna

umowa, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, nota księgowa, drabinka, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia, oświadczenie o potrąceniu, dokonanie miarkowania

kara umowna

kara umowna, potrącenie, faktura i potwierdzenie przelewu, nota księgowa, przedmiot umowy, końcowy protokół odbioru, wierzytelność, protokół odbioru, termin przedmiotu, wystawiona nota, wystawienie noty, zgłoszenie zakończenia, zamówienia z wolnej ręki, naliczenie kary, umowa, zamówienie publiczne w trybie, umowa na wykonanie prac, urząd marszałkowski województwa, powodu kara, materialnoprawne oświadczenie

kara umowna

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, zakończenie roboty, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót

kara umowna

kara umowna, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, protokół odbioru, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady, porozumienie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, załącznik, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa

kara umowna

kara umowna, zbiornik, termin dostawy, protokół odbioru, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, podpisanie protokółów, dostawa urządzeń, wartość cała, miarkowanie kary umownej, zarzut potrącenia, miarkowanie kary

kara umowna

miarkowanie kary, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane, instalacja, parapet

kara umowna

lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiór robót, termin zakończenia, zwłoka w usunięciu wady, zakończenie roboty, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zwłoka, zapłata kary

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, warstwa ścieralna, nierówność, miarkowanie kary, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, umowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy

kara umowna

kara umowna, wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia, zakończenie roboty, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front

kara umowna

kara umowna, wierzytelność, umowa, umowa w trybie natychmiastowym, naliczona kara umowna, zobowiązanie niepieniężne, wartość miesięczna, zarzut potrącenia, skutek natychmiastowy, nota obciążeniowa, środek prewencyjny, świadczenie usług porządkowych, wierzytelność strony powodowej, należność z wierzytelnością, miesięczne wynagrodzenie, faktura vat, pozwany, dłużnik i wierzyciel, obiekt, klatka schodowa

kara umowna

miarkowanie kary umownej, miarkowanie kary, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, umowa, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej