wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015
Data publikacji: 31 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 68% Wspólna treśćkara umowna, usterka, umowa, termin usunięcia wad, opóźnienie w usunięciu wady -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, ekspander, usterka, nadmierne drgania, przedmiot umowy, umowa, termin usunięcia wad, rurociąg, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, amplituda, kara umowna za opóźnienie, należna kara, użytkowanie przedmiotu, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa strony, możliwość odbioru przedmiotu, naliczenie kary umownej, doprowadzający gaz, definicja
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 10 sierpnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 66% Wspólna treśćkara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, opóźnienie, umowa, termin usunięcia wad -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, opóźnienie, naprawa gwarancyjna, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie, podstawa do miarkowania kary
|
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 2 października 2014
Data publikacji: 30 października 2014 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 64% Wspólna treśćkara umowna, usunięcie wady, usterka, opóźnienie, umowa, potrącenie, protokół, nota -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, opóźnienie, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, protokół, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 30 kwietnia 2021
Data publikacji: 11 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, usterka, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, termin, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, dzień opóźnienia, usunięcie wad i usterek, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, termin, wartość umowy, pozwany, roszczenie
|
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 7 kwietnia 2022
Data publikacji: 27 lutego 2023 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, usterka, podwykonawca, usunięcie wady, gwarancja jakości, umowa, centrala wentylacyjna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, podwykonawca, usunięcie wady, układ sterowania, rękojmia, usunięcie wad i usterek, okres gwarancji, wynagrodzenie umowne, instalacja wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęty dzień, gwarancja jakości, dzień zwłoki, termin wyznaczony na usunięcie, kompleks, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, protokół z przeglądu gwarancyjnego, centrala wentylacyjna
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 16 października 2013
Data publikacji: 19 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, usterka, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, termin, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, protokół, balustrada
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćkara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, termin usunięcia, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 19 marca 2014
Data publikacji: 11 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćusterka, kara umowna, protokół, usunięcie wady, pozwany, gwarancja, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
usterka, kara umowna, boisko, przegląd robót, protokół przeglądów, okres gwarancji, protokół, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, drzwi, gwarancja, protokół usunięcia, opóźnienie, protokół z dni, sufit, obrzeże, wada i usterka, robota budowlana, krawężnik
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 13 listopada 2013
Data publikacji: 5 marca 2014 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, usterka, protokół, umowa, pozwany, usunięcie wady, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, protokół, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 24 stycznia 2014
Data publikacji: 5 marca 2014 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćkara umowna, usterka, protokół, pozwany, usunięcie wady, termin usunięcia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 31 stycznia 2014
Data publikacji: 10 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, usterka, usunięcie wady, pozwany, umowa, termin usunięcia, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, termin usunięcia, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 6 czerwca 2019
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, usunięcie wady, umowa, gwarancja -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, umowa, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, wykonanie zobowiązania, naliczanie kary, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni, zwłoka
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 5 lipca 2017
Data publikacji: 4 grudnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, usterka, usunięcie wady, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, separator, usunięcie wady, obiekt, nadzór autorski, rękojmia, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, robota budowlana, budowa, obniżenie wynagrodzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, projekt budowlany, inwestor, studnię wodomierzową, pozwolenie, umowa, nienależyte wykonanie
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 12 lutego 2018
Data publikacji: 28 marca 2018 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, usterka, podwykonawca, usunięcie wady, umowa, pozwany, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 października 2016
Data publikacji: 9 grudnia 2016 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćusterka, kara umowna, podwykonawca, protokół, pozwany, usunięcie wady, opóźnienie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
usterka, kara umowna, podwykonawca, piaskowanie, protokół wady, protokół, pozwany, usunięcie wady, prezes zarządu komplementariusza, usunięcie wad i usterek, opóźnienie, protokół odbioru końcowego robót, aneks, kolumna, praca przy elewacjach, umowa, nieterminowe usunięcie, opóźnienie w usuwaniu, zakres roboty, niezgodność
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 17 października 2014
Data publikacji: 3 stycznia 2015 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, umowa, usterka, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, opóźnienie w usunięciu wady -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wysokość kary umowna, powołany aneks, umowa, elementy robota, tynk gipsowy, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie kary umownej, usterka, złożenie przez powódkę oświadczenia, powołana umowa, pozwany, wartość prac, umowa z dniem, umowa wysokości, sporna kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 23 marca 2017
Data publikacji: 27 kwietnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, gwarancja, pozwany, usunięcie wady, gwarant -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, gwarancja, pozwany, wada dachu, wada wykonawcza, usunięcie wady, dłużnik, oględziny, nieszczelność, naprawa, folia, zwłoka w wykonaniu zobowiązania, poddasze, ustalenie przyczyny, pierwsza instancja, przeciekanie dachu, zmiarkowanie kary umownej, gwarant, śnieg, powołanie ekspertów
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 30 września 2015
Data publikacji: 12 października 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćusterka, kara umowna, pozwany, usunięcie wady, protokół -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
usterka, kara umowna, protokół z przeglądu gwarancyjnego, pomieszczenie, usuwanie wad, pozwany, praca naprawcza, usunięcie wady, protokół, usunięcie usterki, zwłoka w usuwaniu, ościeżnica, stolarka okienna, płytka, pismo powódki, budynek, kwiecień, nowa wada, okno, uczelnia
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 19 grudnia 2016
Data publikacji: 31 grudnia 2020 Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, usterka, gwarancja, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, plac zabawy, usterka, wada nawierzchni, gwarancja, kara umowna za opóźnienie, pismo dyrektora szkoły, usuwanie wad, opóźnienie w usunięciu wady, szkoła podstawowa z oddziałami, pozwany, opóźnienie w usuwaniu, usunięcie usterki, oddział integracyjny, odbiór techniczny robót, udzielona gwarancja, zmiarkowanie kary umownej, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, praca naprawcza
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni
Data orzeczenia: 1 lutego 2016
Data publikacji: 26 kwietnia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 60% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie w usunięciu wady, usterka, protokół, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie w usunięciu wady, praca poprawkowa, usterka, parapet zewnętrzny, protokół, protokół odbioru ostatecznego, protokół z dni, roboty remontowe, krata okienna, umowa, latami skarbów, zaprawa, zewnętrzne okno, odbiór prac, dzień opóźnienia, farba olejna, końcówka, wymiana okna, szyba
|