Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, instalacja, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, umowa, zakres roboty, pełnomocnik procesowy, opóźnienie, kosztorys ofertowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie robót dodatkowych, kosztorys powykonawczy, wymagalność, koszt poprawek, usunięcie wady, praca dodatkowa, podniesienie zarzutu potrącenia, umocowanie pełnomocników, dowód z kosztorysu

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, teren przedszkola, pozwany, potrącenie umowne, umowa o roboty budowlane, wynagrodzenie umowne, zarzut potrącenia, wzajemna wierzytelność, umowa, potrącenie wzajemne, zagospodarowanie terenów, postępowanie nakazowe, skuteczne potrącenie, oświadczenie o potrąceniu, zgoda na potrącenia, kompensata, naliczona kara, dłużnik, zapłata

potrącenie

kara umowna, nota obciążeniowa, naliczona kara umowna, nakaz zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, żużel, wierzytelność, oświadczenie woli, syndyk masy upadłości, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, rozpoczęta robota, umowa, zarzut potrącenia, wynagrodzenie ryczałtowe, zwłoka, odcinek, opóźnienie, wola

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, pozwany, zakończenie roboty, wykonanie roboty, strona powodowa, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie za roboty dodatkowe, termin wykonania robót, wykop, poznanie, uzasadniony okres, robota dodatkowa, przedmiot umowy, pompa, wierzytelność wzajemna strony, realia sporu, termin zakończenia robót, potrącenie wierzytelności

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, opóźnienie, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, leśny las, potrącenie wierzytelności powódki, nota obciążeniowa, dzień opóźnienia

potrącenie

wierzytelność, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, doręczenie odpisu pozwu, pozwany, zarzut od nakazów zapłaty, nakaz zapłaty, fakt potrącenia, profesjonalny uczestnik obrotu, usunięcie wad i usterek, kompensata, pismo, podwójny skutek, wykonanie docieplenia, ewentualna wierzytelność, udowodnienie wierzytelności, poddasze budynku, nakaz zapłaty i pozew, zgłoszenie zarzutu potrącenia, drewno

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, opóźnienie, umocowanie, brak perspektywy, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty, numer faktury, przedłużenie terminów

potrącenie

faktura, kara umowna, opóźnienie, pozwany, hydrofornia, ministerstwo infrastruktury, biblioteka narodowa, oddanie dokumentacji, wierzytelność, nota, umowa, kopia, oświadczenie o potrąceniu, policja, protokół, kaucja, inwestor, wynagrodzenie, robota dodatkowa, termin

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, nakaz zapłaty, pozwany, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, pozwany, rozporządzenie prawem, komplementariusz, opóźnienie, zasada reprezentacji, nota, termin płatności, zaciągnięcie zobowiązania, realizacja etapu, spółka, etap umowy, powodu kara, faktura, oświadczenie o potrąceniu, drugi członek zarządu, zapłata w postępowaniu nakazowym, wskazanie terminów, wygaśnięcie wierzytelności

potrącenie

kara umowna, wierzytelność, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, nakaz zapłaty, strona powodowa, pozwany, wykonany przewóz, oświadczenie o potrąceniu, zlecenie transportowe, umowa przewozu, termin spełnienia świadczenia, nakaz zapłaty i pozew, fracht, wydruk rozmów, przewóz towaru, roszczenie wynikające z zobowiązania, nota księgowa, dolar, zarzut potrącenia wzajemnych wierzytelności, wymaganie udowodnienia

potrącenie

wierzytelność, postępowanie uproszczone, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, okres gwarancji jakości, usterka, wierzytelność niższa, opóźnienie, wierzytelność powodów, umowa o roboty budowlane, robota dodatkowa, procesowy zarzut potrącenia, kaucja, potrącenie wierzytelności, roszczenie o zapłatę kary, przedmiotowa umowa o roboty, umorzenie do wysokości wierzytelności, pozwany zarzut potrącenia, rok gwarancji

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, kara umowna, wada, umowa, dziennik budowy, gmina miejska, przebarwienie, pozwany, teren budowy, odbiór robót, plac budowy, inwestor, zarzut potrącenia, przekazanie terenu, warstwa wierzchnia, budowa boiska, nawierzchnia boiska, protokół odbioru, warunki pogodowe

potrącenie

wierzytelność, inwestor zastępczy, nakaz zapłaty, zarzut od nakazów zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie nakazowe, miasto, procesowy zarzut potrącenia, dokonanie potrącenia, nota obciążeniowa, oświadczenie woli o potrąceniu, faktura, kara umowna, pozwany, potrącenie umowne, transakcja handlowa, potrącenie ustawowe, nakaz zapłaty i pozew, doręczenie, obowiązek inwestora

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, roszczenie wynikające z zobowiązania, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli, sprzeciw od nakazu zapłaty, wyrok z dna, pismo z dna, umocowanie

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, prawo pocztowe, przesyłka pocztowa, naliczenie kary umownej, strona powodowa zarzutu, fakt doręczenia, faktura, harmonogram, doręczenie stronom, zarzut od nakazów zapłaty, wierzytelność strony, protokół, robota budowlana, zwrot faktury, nakaz zapłaty, zaawansowanie robót, dotrzymanie terminów

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, budowa, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach

potrącenie

opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina, mozaika

potrącenie

wierzytelność, przedmiot umowy, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, ramienia generalnego, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach